spazio

Condizioni di vendita

Condizioni generali di vendita

Condizioni generali di vendita

Le condizioni di seguito riportate si intendono accettate dal committente in fase di ordinazione.


  • ORDINI: con la trasmissione dell’ordine si intendono approvate dal committente tutte le condizioni di vendita in vigore, salvo accordi particolari accettati dai contraenti. Nell’ordine è necessario specificare il codice dell’articolo.

  • PREZZI: i prezzi si intendono per merce resa franco nostro magazzino (iva, imballo e trasporto esclusi) e saranno ritenuti validi quelli in vigore in fase di ordinazione.

  • IMBALLO: gratuito per gli accessori, al costo per pompe e depressori.

  • SPEDIZIONE: verrà effettuata a mezzo pacco postale o a mezzo corriere di fiducia del committente; la resa sarà franco nostro stabilimento di Beverate e la merce viaggerà a totale rischio e pericolo del committente. Pertanto, in caso di ritardi, ammanchi, avaria, furti, ecc. i reclami dovranno essere indirizzati al Vettore, solo e unico responsabile.

  • CONSEGNE: il termine di consegna, qualora venisse indicato, è puramente indicativo e, pertanto, solleva la nostra società da qualsivoglia rivalsa.

  • RECLAMI: debbono pervenire per iscritto entro 8 giorni dalla data di ricevimento merce. Trascorso tale termine i reclami non verranno accettati. I reclami di qualsiasi natura non sospendono l’obbligo di effettuare i pagamenti nella forma convenuta. L’acquirente, nel caso in cui la merce sia da noi ritenuta non idonea, ha diritto esclusivamente alla sostituzione della stessa o all’accredito dell’importo. Ogni altro tipo di indennizzo si intende privo di valore. Per qualsiasi contestazione e controversia, si elegge unico foro competente quello del Tribunale di Lecco.

  • RESI: ogni sostituzione o reso dovrà essere preventivamente autorizzato con numero di rientro. Il numero di autorizzazione dovrà essere riportato chiaramente sulla bolla di consegna. La merce sarà accettata di ritorno, solo se inviata in porto franco e salvo verifica all’arrivo in magazzino. Gli accrediti per reso verranno effettuati al prezzo di acquisto. I materiali resi per errata ordinazione saranno soggetti a un addebito forfettario di € 25,00 per spese di gestione.

  • PAGAMENTI: dovranno essere effettuati esclusivamente alla nostra sede, secondo le forme concordate. Nel caso di ritardato pagamento, verranno addebitati gli interessi legali dalla data di scadenza concordata sino all’avvenuto pagamento e, nel contempo, saranno sospesi gli ordini in corso.

  • CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI: le immagini e le informazioni tecniche contenute nel catalogo di produzione sono soggette a variazioni, pertanto la nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza nessun obbligo di preavviso. LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL CATALOGO È VIETATA.

  • VALORE DELL’ORDINE: non si accettano ordini di valore inferiore a € 150,00

Qualsiasi clausola contenuta nell’ordine del committente, che è in contrasto con quanto sopra, si intende priva di valore.

torna in cima